2022年3月25日，绍兴市中级人民法院发布《2021年度绍兴法院服务保障民营经济典型案例》，振邦所承办的两个案件入选典型案例。

01

诸暨某纺织公司与浙江某建设公司建设工程施工合同纠纷

诸暨法院、绍兴中院

【案情简介】某印染产业集聚园区项目是对传统产业改造升级的省级重点工程项目，由诸暨某纺织公司开发。因建设方浙江某建设公司资金链断裂及负责人涉嫌刑事犯罪被采取强制措施等原因，该项目于2019年11月停工，且在客观上已经不具备继续履行的可能。2020年7月底，诸暨某纺织公司向诸暨法院提起诉讼，要求解除双方之间签订的全部建设工程施工合同，并对已建项目工程量和工程款进行清算，诉讼标的额达2600余万元，并保留了项目鉴定后产生的违约金等权利。诸暨法院受理案件后，考虑到如走完一套完整的工程造价、质量鉴定程序，需要花费大量时间，如待鉴定结束再行判决，不仅会扩大双方当事人因停工停产带来的资金损失，还可能会影响城市建设规划及相关政策的落地。诸暨法院遂大胆提出了“两步走”方案：第一步，通过先行判决的方式，解除双方当事人签订的施工合同，让新的建筑公司入驻项目，促使该项目尽早复工复产；第二步，鉴定机构依法依规出具鉴定意见书后再行处理后续问题。2020年11月，诸暨某纺织公司申请对建设工程合同解除问题先行判决。诸暨法院于2020年12月作出民事判决，判决诸暨某纺织公司与浙江某建设公司之间签订的相关合同于2020年11月14日解除。浙江某建设公司不服提出上诉，绍兴中院二审维持原判。本案先行判决生效后，该印染产业集聚园区项目已于2021年3月初由新的建设公司复工建设，后续的纠纷也均已于2021年12月判决。

【典型意义】本案的先行判决是诸暨法院服务当地经济高质量发展，优化营商环境的典型样本，也为处理“烂尾楼”工程提供了新的思路。案涉印染产业集聚园区项目作为浙江省“四个百项”重点技术改造示范项目之一，关乎诸暨全市22家印染企业能否集约化生产的问题，对促进印染企业转型发展，建设生态宜居环境、助推经济高质量发展具有重要影响。诸暨法院在审理过程中本着挽救企业、避免损失扩大、推动城市建设规划的理念，注重方式方法，兼顾情理与法理，为高质量化解因审理期限过长可能导致损失扩大的纠纷提供了诸暨样板，为防范化解市场风险，维护市场经济安全提供了司法保障，具有良好社会效果和典型意义。